Algemene voorwaarden
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Set Draagbalken.
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht per 1 januari 2025 en zijn beschikbaar op aanvraag.
Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Aannemer: het bouwbedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.
- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de aannemer.
- Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak tussen aannemer en opdrachtgever.
- Werkzaamheden: alle werkzaamheden die de aannemer uitvoert in het kader van de overeenkomst.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van de aannemer.
- Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
Artikel 3 – Offertes en Overeenkomsten
- Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
- De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of na aanvang van de werkzaamheden.
- De aannemer mag bij wijzigingen in het werk een aangepaste offerte verstrekken.
Artikel 4 – Uitvoering van de Werkzaamheden
- De aannemer voert de werkzaamheden uit conform de overeenkomst en geldende regelgeving.
- De opdrachtgever zorgt voor de benodigde vergunningen, tenzij anders afgesproken.
- De aannemer is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door overmacht.
Artikel 5 – Prijzen en Betalingen
- De opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
- Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
Artikel 6 – Aansprakelijkheid en Garantie
- De aannemer is aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming.
- De aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden.
- Garantie op het uitgevoerde werk bedraagt 6 maanden, tenzij anders vermeld.
Artikel 7 – Meer- en Minderwerk
- Meerwerk wordt apart in rekening gebracht en vooraf gecommuniceerd.
- Minderwerk geeft geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 8 – Overmacht
- Onder overmacht vallen omstandigheden buiten de invloed van de aannemer, zoals extreem weer of leveringsproblemen.
- In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zonder aansprakelijkheid voor schade.
Artikel 9 – Klachten en Geschillen
- Klachten moeten binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld.
- De aannemer probeert klachten in onderling overleg op te lossen.
- Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in de regio van de aannemer.
Artikel 10 – Privacy en Gegevensbescherming
- De aannemer verwerkt persoonsgegevens conform de AVG-wetgeving.
- Gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en niet gedeeld met derden zonder toestemming.
Mocht u vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.